工程廷期开工管理人员怎么索赔

工程廷期开工管理人员怎么索赔

工程延期开工是由于发包人原因造成的，承包人可以向发包人主张赔偿，就赔偿问题，双方可以协商处理，协商不成的，承包人可以向法院起诉。

《中华人民共和国民法典》第803条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第804条 【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。